首页 > 建设工程> 二级建造师
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

回答第小题【背景资料】某纺织厂房工程,建筑面积12000%m2,地上4层,板式基础。建设单位和某施工单位

回答第小题【背景资料】

某纺织厂房工程,建筑面积12000%m2,地上4层,板式基础。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工承包合同。合同约定工程工期按底板、结构、装饰装修三个阶段分剐考核,每个阶段提前或延误1%d对等奖罚5000元,总工期300%d。

工程施工过程中发生了下列事件:

事件1:项目经理部将底板划分为2个流水施工段组织流水施工,并将钢筋、模板、混凝土浇筑施工分别组织专业班组作业,流水节拍和流水步距均为4%d。

事件2:底板施工过程中,该项目所在区域突然降温并伴随着大雪形成冻害(当地气象记录40年未出现过),给建设单位和施工单位均造成了损失。施工单位认为这些冻害损失是由于突然降温造成,为不可抗力,提出下列索赔:

(1)清理积雪、恢复施工的费用8.2万元;

(2)工人冻伤治疗费用9.7万元;

(3)现场警卫室被积雪压塌损失费用0.7万元;

(4)清理积雪、恢复底板施工需花费的时间5%d。

总监理工程师确认属实,并就应由建设单位承担的部分予以签字确认。

在清理、恢复底板施工的过程中,由于施工单位自身安排工作失误,实际用了6%d时间,超出总监理工程师确认天数1%d。

事件3:由于工艺特殊,地面平整度要求较高,设计做法采用自流平地面。

事件4:合同中对A、B、C三个检验批不合格控制率分别作了A为4%、8为3%、C为3%的约定,实际检查结果见表1。

回答第小题【背景资料】某纺织厂房工程,建筑面积12000%m2,地上4层,板式基础。建设单位和某施工事件1中:

(1)画出底板工程施工进度横道图。

(2)底板施工为何种流水施工组织类型?

(3)计算底板施工工期。 查看材料

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“回答第小题【背景资料】某纺织厂房工程,建筑面积12000%m…”相关的问题
第1题
回答第小题【背景资料】某办公楼工程,建筑面积45000%m2,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,地下1层,地上1

回答第小题【背景资料】

某办公楼工程,建筑面积45000%m2,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,地下1层,地上12层,层高5%m,抗震等级一级,内墙装饰面层为油漆、涂料,地下工程防水为混凝土自防水和外粘卷材防水。

施工过程中,发生了下列事件:

事件1:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400Eφ12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561%N/mm2,屈服强度实测值460%N/mm2,实测重量0.816%kg/m(HRB400Eφ12钢筋的屈服强度标准值为400%N/mm2,极限强度标准值为540%N/mm2,理论重量为0.888%kg/m)。

事件2:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)见表2。

事件3:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。

事件1中,计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数),并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。 查看材料

点击查看答案
第2题
【背景资料】回答第小题某办公楼工程,建筑面积45000m2,地下2层,地上26层,框架一剪力墙结构,设计基

【背景资料】回答第小题

某办公楼工程,建筑面积45000m2,地下2层,地上26层,框架一剪力墙结构,设计基础底标高为一9.000m,由主楼和附属用房组成,基坑支护采用复合土钉墙,地质资料显示,该开挖区域为粉质黏土且局部有滞水层,施工过程中发生了下列事件:

事件1:项目部在编制的“项目环境管理规划”中,提出了包括现场文化建设、保障职工安全等文明施工的工作内容。

事件2:监理工程师在消防工作检查时,发现1只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上,其顶部离地面的高度为1.6m。面积为60m2的临时木工加工车间,设置了2只灭火器。

事件3:当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查,发现施工总承包单位违反了工程建设强制性标准进行施工。为此,当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定,于10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示;并于1O月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。

事件1中,现场文明施工还应包含哪些工作内容?

查看材料

点击查看答案
第3题
回答第题【背景资料】某建筑工程施工进度计划网络图如图2所示。 本工程计划总工期和

回答第题【背景资料】

某建筑工程施工进度计划网络图如图2所示。

本工程计划总工期和实际总工期各为多少天? 查看材料

点击查看答案
第4题
根据上述背景,回答 91~94 题。背景材料:昶宇建筑工程公司承建某办公楼项目,采用工程量清单模式计价,按照建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目构成》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)以及本企业定额组价。公司项目经理李某编制了成本计划对工程成本实施控制,取得了较好的效果。第91题:按照建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目构成》,下列属于直接费中的措施费的是()。

A.材料检验试验费

B.文明施工费

C.脚手架费

D.社会保障费

E.施工排水、降水费

点击查看答案
第5题
背景材料: 某工程采用工程量清单方式计价,按照现行建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》和

背景材料:

某工程采用工程量清单方式计价,按照现行建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)组价。工程实施中,施工单位采用了赢得值法对施工成本进行分析控制,工程费用的结算采用了按月结算的方式。

根据上述背景。回答 27~31 题。

第 27 题 按照建标[2003]206号文件《建筑安装工程费用项目组成》,建筑安装工程费用中的税金不包括()。

A.房产税

B.城市维护建设税

C.营业税

D.教育费附加

点击查看答案
第6题
回答第小题【背景资料】施工总承包单位与建设单位于2010年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工

回答第小题

【背景资料】

施工总承包单位与建设单位于2010年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)1周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8%h可顺延工期1%d;(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,在施工过程中发生如下事件:

事件1:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。

事件2:3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2%d。3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。

事件3:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工;5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求

5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。

事件4:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8%h。

事件5:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量为350%m2。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量为600%m2,用量最大的一种人造饰面木板为300%m2。

针对事件1至事件3,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。

事件1至事件3中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。 查看材料

点击查看答案
第7题
回答第小题【背景资料】某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的

回答第小题

【背景资料】

某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下2层,地上5层,建筑面积27000%m2,合同价款8590万元,合同工期400á历天。施工合同中,索赔程序特别约定:索赔事件发生后14%d内,总承包方必须提出索赔意向书,并在索赔事件结束后28%d内报送索赔申请书和相关资料,逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完,其后按月计量支付进度款.,前期垫资款待主体结构封顶后付清,但未约定垫资利息;合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。

施工中发生如下事件:

事件1:总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后,个体运输户未拿到工程款,为此将总承包方诉至法院,要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包,合同无效,拒绝付款。

事件2:在进行首层顶板的模板(架)施工时,发包方指令将首层以上各层标高由4.50%m调至4.80%m,但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工,总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30%d后办齐了变更审批手续,工程随即复工。5个月后,工程完工。在工程竣工结算时,总承包方提交了索赔申请书和相关资料,要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由,拒绝索赔签认。

工程竣工后,因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大,总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。

该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息能否得到支持?分别说明理由。 查看材料

点击查看答案
第8题
回答第小题【背景资料】某建筑工程,建筑面积38000m2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与

回答第小题【背景资料】

某建筑工程,建筑面积38000m2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误1d,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式。租赁合同约定,大模板到货每延误1d,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如图1所示(时间单位:d)。

在施工过程中,发生了以下事件:

事件1:底板防水工程施工时,由于特大暴雨突发洪水,造成基础工程施工工期延长5d,因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。

事件2:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10d,直接经济损失20万元。

事件3:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3d,直接经济损失0.8万元。

事件4:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9d,直接费用增加3万元。

事件5:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30d,直接损失0.5万元。

其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。

用文字或符号标出该网络计划的关键线路。

查看材料

点击查看答案
第9题
根据下列材料,请回答4~8题:某工业厂房的动力站安装工程,该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第

根据下列材料,请回答4~8题:

某工业厂房的动力站安装工程,该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主”的方针,建立了安全管理体系和安全生产责任制,并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划,编制了具体化、及时化、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。

该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责哪些安全管理工作?

点击查看答案
第10题
背景资料某机电安装公司在承建某纺织城热电厂锅炉安装工程时,因被举报施工质量有弄虚作假行为,经

背景资料

某机电安装公司在承建某纺织城热电厂锅炉安装工程时,因被举报施工质量有弄虚作假行为,经××省质量技术监督局锅炉处查证核实有如下三方面错误:第一,有2人无证施焊;第二,方案确定受热面管道采用氩电联焊工艺,施工时却采取手工电弧焊;第三,有数张焊口抽检X光片失踪。据此,吊销了该公司的B级锅炉安装许可证。

问题:

阐述该公司对施工人员失控的主要环节有哪些?

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改