首页 > 建设工程> 一级建造师
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

背景 某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同,合同约定工期奖罚条件:乙方提前完成

背景 某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同,合同约定工期奖罚条件:乙方提前完成该工程1周,甲方奖励乙方10万元,若乙方延误总工期1周,则扣除乙方工程款10万元。 合同中约定:施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超出部分按单价的90%计算。 双方就施工进度计划达成一致,如下图所示:背景 某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同,合同约定工期奖罚条件:乙方提前完成背景在施工过程中发生如F事件: 事件一:A工作为土方开挖工程,原合同土方量为400m3,因设计变更实际土方量为450m3(原定单价为75元/m3)。 事件二:B工作为基底换填,施工中乙方为保证施工质量,将换填范围适当扩大,致使计划换填土方量由250ms增加到300m3,工作时间增加1周。 事件三:C工作施工完成后,甲方认为地下管线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2周,发生费用1.5万元。 事件四:1工作施工过程中,发现甲方提供施工设计图纸存在错误,修改设计及完善图纸造成乙方施工进度拖延3周,发生费用3万元。 事件五:G工作为甲指分包项目,在施工过程中由于指定分包租赁的设备出现故障,使G工作施工拖延2周,发生费用1万元。 乙方针对上述五事件向甲方提出工期和费用索赔。 问题 (1)该工程计划工期为几周?并指出关键线路(工作法表示)。 (2)上述五个事件中,分别分析乙方工期、费用索赔是否成立?为什么?如成立,并给出乙方可获得的具体索赔周数和金额。 (3)上述事件发生后,该工程实际工期为多少周?按工期奖罚条款甲方应奖励或扣除乙方工程款多少万元?

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“背景 某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同…”相关的问题
第1题
回答题【背景资料】某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降

回答题【背景资料】

某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降水合同,基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划示意,如图2所示(单位:d)。

在不考虑事件1、2、3的情况下,说明该网络计划的关键线路,并指出由哪些工作所组成。 查看材料

点击查看答案
第2题
【背景材料】某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降水合同,

【背景材料】

某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降水合同,基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图3-1所示。

甲乙双方约定2008年6月15日开工,在工程施工中发生了如下事件。

事件一:由子降水施工方(丙方)原因,致使工作J推迟了2天。

事件二:2008年6月21日~6月22日,整个施工现场停电造成停工2天。

事件三:因设计变更,工作B土方工程量由300m3增至350m3,工作持续时间增加1天,该工作综合单价为每立方米50元。

【问题】

1.在不考虑事件一、二、三的情况下,说明该网络计划的关键线路,并指出由哪些工作所组成?

2.在不考虑事件一、二、三的情况下,该工程的总工期是多少天?

3.乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。

4.工作B的结算价是多少?

点击查看答案
第3题
背景 2011年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编

背景

2011年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示:土方工程采用租赁的1台挖掘机施工(租赁台班为450元)。甲、乙双方合同约定6月11日开工,6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件:

事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日。

事件二:施工中,遇到软土层,监理工程师6月15日下发停工指令,进行地质复查,配合用工15个工日。

事件三:6月19日接到监理工程师于6月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深的设计变更,由此导致土方开挖量增加900m3。

事件四:6月20日~6月22日,因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。

事件五:6月23日用30个工日修复事件四中被冲坏的永久道路,6月24日恢复挖掘工作,最终基坑于6月30日挖坑完毕。

针对上述五个事件,乙方向甲方均提出工期和费用索赔。

2.问题

(1)上述各事件中,乙方向甲方提出的索赔是否成立(仅就责任范围进行回答,不考虑具体日期和费用额)?并说明理由。

(2)上述事件工期索赔各多少天?总工期索赔多少天?

(3)假设合同约定人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?

点击查看答案
第4题
【背景资料】 某建筑公司3月10日与建设单位签订了施工合同,其主要内容如下: (1)合同总价600万元,某

【背景资料】

某建筑公司3月10日与建设单位签订了施工合同,其主要内容如下:

(1)合同总价600万元,某中主要材料和结构件占60%;

(2)预付备料款占合同总价的25%(3个月的总量)于3月20日拨付给乙方;

(3)工程进度款在每月的月末申报,于次月的5日支付;

(4)工程竣工报告批准后30日内支付工程总价款的95%,留5%的保修金,保修期(半年)后结清。工程4月10日开工,9月20日竣工,如果工程款逾期支付按每日8‰利率计息,逾期竣工按1000元/日罚款。

根据甲方代表批准的施工进度计划,各月计划完成产值如下表所示。

工程施工到8月16日,设备出现故障停工两天,窝工15工日,每工日单价为19.5元/工日,8月份实际完成产值比计划少3万元,工程施工到9月6日,甲方提供的室外装饰面层材料质量不合格,粘贴不上;甲方决定换成板材,拆除工日60工日,每工日单位价为19.5元/工日,机械闲置3台班,每台班400元,材料损失5万元,其他各项损失为1万元,重新粘贴预算价为10万元,工期延长6天,最终工程于9月29日竣工。

【问题】

1.请按原施工进度计划拟定一份甲方逐月拨款计划。

2.乙方分别于8月20日和9月16日提出两次索赔报告,要求第一次延长工期2天、索赔费用1092元。第二次延长工期6天、索赔费用162 070元。请问这两次索赔能否成立?应批准延长几天工期,索赔费用应是多少。

3.8、9两月乙方应申报的工程结算款应分别是多少。

点击查看答案
第5题
背景: 某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同,施工开始后,建

背景:

某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同,施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与装饰公司签订了书面协议。在施工过程中乙方为赶工期发生了质量事故,导致直接经济损失10万元。事故发生后,建设单位以装饰公司不具备履行能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。但装饰公司认为质量事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁机构裁定终止合同,装饰公司不服,决定向具有管辖权的人民法院起诉。

问题:

(1)合同争议的解决方式有哪几种?

(2)仲裁的原则是什么?

(3)有管辖权的人民法院是否可以受理装饰公司的起诉请求?为什么?

点击查看答案
第6题
建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工

建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查;5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,则事件工期索赔应是()天。

A.3

B.4

C.5

D.6

点击查看答案
第7题
甲方(某建筑公司)向乙方(某电机厂)订购了一台DQ 235型电机。双方约定:由乙方代办托运,交某铁路分

甲方(某建筑公司)向乙方(某电机厂)订购了一台DQ 235型电机。双方约定:由乙方代办托运,交某铁路分局承运,运费由乙方先行垫付,待甲方收到电机支付货款时一并结清。乙方按合同约定将电机交某铁路分局承运,但一直未付运费。后甲方又将一批空调交某铁路分局承运。在甲方运输车队去取该批货物时,某铁路分局扣住不给,要甲方付清运费再运走。押运员向某铁路分局管理员出示了运费付讫的单据,管理员说托运的电机已经拿走好几个月了,运费到现在还未付清,铁路部门要行使留置权。

本案是否涉及民事法律关系?

点击查看答案
第8题
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室

某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11 日开工,5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件: 1.因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日; 2.基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复 查,配合用工1个工日; 3.5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令,5月20---22日,因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日; 4.5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。

(1)简述工程施工索赔的程序。

(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。

(3)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

点击查看答案
第9题
背景资料 某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分

背景资料

某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,在图12中为Ⅰ子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图6)(合同中规定:窝工降效系数为50%)。

1.按进度计划K工作施工0.5个月后,业主方要求修改设计,K工作停工待图25月(混凝土工程),乙方向甲方提出索赔清单如表14所示:

2.乙方自备施工机械未按时到达施工现场,致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月,乙方要求合同工期顺延1个月,并补偿费用2万元。

3.F工作施工时,因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故,监理工程师要求返工,工作实际进度在12月底时拖后1个月,乙方要求顺延合同工期1个月,补偿费用2万元。

4.施I第9个月,F工作地施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。由于事件3、4,F工作延误影响致使钢架结构安装施工向后拖延,丙方就事件3、4分别向乙方提出索赔费用1万元,工期共顺延2个月的要求。

5.开工后第19个工作月出现台风,现场工作全部停止,为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月,并补偿费用4万元。

问题

1.施工网络图中的关键线路有几条?

2.上述索赔要求是否正确?就各事件分别说明,乙方向甲方提出的要求如何答复?

3.该工程实际工期为多长?

点击查看答案
第10题
【背景材料】 某工程,施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》 (GF—1999—02

【背景材料】

某工程,施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》 (GF—1999—0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同中约定开工日期2008年3月1日,乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告,工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以下简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位,丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。

乙方项目经理开工前对本项目今后的工作做了如下安排:

(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”;

(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系,由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施;

(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;

(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作,解决项目中出现的各种问题;

(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。

2008年5月15日,项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说:“监理单位正在对四月份的工程量进行核对,工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工,以催要工程进度款。

电梯安装施工过程中,因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误,需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请,要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说:“此事应先找乙方”。丙方找到乙方,乙方项目经理回答:“你们是甲方推荐的,费用直接找甲方要,此事与我们没有关系”。

【问题】

1.逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。

2.指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。

3.丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当,说明理由。

4.乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改